施工承包的簡單版協議書范本
在社會一步步向前發展的今天，用到協議書的地方越來越多，簽訂協議書可以使雙方受到法律的保護。大家知道協議書的格式嗎？以下是小編為大家整理的施工承包的簡單版協議書范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
施工承包的簡單版協議書1
發包單位：(以下簡稱甲方）
承包單位：(以下簡稱乙方）
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務，促進雙方共同搞好配合與協作，保證工程按質按量按時完成建設任務。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，經甲乙雙方協商一致，簽訂本工程施工承包合同，以便雙方共同遵守。
第一條總則
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3工程施工范圍及內容：
1.4工程造價：
本合同規定乙方以包工包料方式承包。
第二條施工期限及停工
2.1本合同全部工程項目于________年____月____日開工，于________年____月____日竣工。
2.2在施工過程中，如遇下列情況，工期順延，雙方應及時協商，以書面形式確定順延期限。
2.2.1因人力不可抗拒的自然災害被迫停工者；
2.2.2因甲方工程計劃調整需停工者；
2.2.3因材料采購困難被迫停工者。
第三條工程占地及物資供應
3.1工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采購。
3.2水泥由乙方在縣內采購合格產品。
3.3爆破材料原則上由乙方采購，如有困難，甲方可協助辦理有關手續。
第四條工程質量要求及設計變更
4.1乙方在組織施工過程中，必須嚴格執行現行的國家和行業制定的有關技術規程、規范和質量評定標準。建立健全施工質量保證體系，認真填寫單元工程質量評定表。加強施工質量管理，使工程質量達到合格標準。
4.2各工程項目有關技術數據必須嚴格按設計進行施工，不得降低標準。
4.3建筑材料質量要求：本合同工程所有建筑材料必須符合有關規程規范要求，不準使用不符合質量要求的材料，如有違反，甲方有權要求乙方賠償一切損失，并終止合同。
4.3.1砂、石骨料，砂子采用中砂（抹面砂漿采用細砂），含泥量按重量計不大于3%；碎石最大粒徑4c，含泥量按重量計不大于3%。
4.3.2砼質量要求：砼標號必須達到設計要求和有關質量標準，砼澆筑面平整，振搗密實，無蜂窩麻面，防滲性好。
4.4允許偏差
4.4.1砼和水泥砂漿強度允許偏差177.5%。
4.4.2若因乙方管理不善，造成工程返工、窩工等浪費，均由乙方自行負責。
第五條工程的支付
5.1工程預付款：工程開工后，甲方不支付進度款，一切費用由乙方支付。完工后甲乙雙方及時驗收結算。
5.2乙方不得拖欠民工工資。
第六條工程竣工驗收、結算和保修
6.1工程竣工驗收：工程完工后，乙方應盡快向甲方提交竣工驗收資料（即竣工圖、施工技術總結、工程質量檢驗評定的`有關表格等）。甲方收到竣工資料后，于一個月內組織有關單位和部門驗收。
6.2工程結算：乙方按甲方驗收合格的工程，結算甲方認定的實際工程量。憑甲方工程技術負責人所開出的驗收結算清單，乙方開具XX發票到甲方財務人員處結清帳務。
第七條工傷事故
乙方必須嚴格執行國家有關安全生產的法律、法規、條例及政策。在施工中做到安全第一，嚴格操作規程，杜絕安全事故發生，若發生安全事故，乙方自行負責。
第八條違約責任
8.1工期：竣工時間超過合同規定時間后，甲方有權從第十天開始，每天罰款工程結算款價的5%。
8.2按本合同規定，乙方若違約，甲方有權根據有關法律法規和規程規范采取任何方式要求乙方給予賠償。反之，乙方有權要求甲方給予賠償。
第九條合同份數及有效期
9.1本合同一式四份，乙方執一份，甲方三份。
9.2本合同自雙方簽字之日起生效，工程尾款付清后失效。
第十條附則
10.1本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。
10.3本合同所有附件，與本合同具有同等效力。
發包單位(甲方）：(簽章）
法人委托代表：(簽名）
工程項目負責人：(簽名）
承包單位(乙方）：(蓋公章）
法人委托代表：(簽名）
工程項目負責人：(簽名）________年____月____日訂立
施工承包的簡單版協議書2
發包方（以下稱甲方）：住址：承包方（以下稱乙方）：住址：風險提示：發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條、工程項目
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內容：
四、承包形式：
五、工程價款：
六、支付方式：
第二條、工程期限風險提示：關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：
工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
一、合同工期總____日歷天，開工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日。
二、工期順延１、在施工中如因停電、停水______小時以上或連續間歇性停水、停電______天以上，影響正常施工；2、因臺風、暴雨、颶風等不可抗力的因素；3、圖紙變更導致不能按時施工。4、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的`材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。
第三條、建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由______方采購。
二、______方采購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程，非采購方提供的材料需要復驗的，采購方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的，方可用于工程；復驗不符合質量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由采購方方承擔。
第四條、施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。
二、施工期間，甲方提出變更內容的，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現場簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。風險提示：工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。
第五條、工程質量管理及驗收
一、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告，驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
二、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的合格標準。
第六條、安全施工乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第七條、質量保修風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。
一、本工程保修期限為________年，自工程竣工驗收合格起算。
二、在保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方違反保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用風險提示：明確違約責任
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。
第八條、違約責任任何一方違反本合同的條款，使履行出現瑕疵的，都應向守約方承擔違約責任，賠付守約方因此受到的全部損失。
第九條、爭議解決合同履行過程中，甲乙雙方發生爭議，應協商解決，協商不成的可向合同履行地、合同簽訂地的法院提起訴訟。
第十條、附則本合同自雙方簽字蓋章后生效，合同履行完畢后失效。本合同一式_______份，雙方各執_______份，具有同等法律效力。
甲方：
代表人：
聯系方式：
簽訂地點：________年____月____日
乙方：
責任人：
聯系方式：
簽訂地點：________年____月____日
【施工承包的簡單版協議書】相關文章：
建筑工程承包的簡單版協議書12-05
建筑工程承包簡單版協議書（精選5篇）12-05
建筑施工承包協議書10-06
簡單版勞務承包合同06-05
承包土地合同范本簡單版01-06
簡單版建筑施工合同最新范本02-21
電力簡單版施工合同范本01-03
勞務施工合同范本簡單版12-25
道路施工承包簡單的合同范本12-27