建筑施工的工程承攬合同
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編整理的建筑施工的工程承攬合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
建筑施工的工程承攬合同1
甲方：__________________________________
_乙方：___________________________________
一.工程名稱：
________________________________________
二.工程內(nèi)容：
對外墻滲水進行維修施工。
三.施工質(zhì)量標準及要求：
1.施工質(zhì)量必須達到合格（無滲漏），經(jīng)甲方或質(zhì)量部門驗收，達不到質(zhì)量標準，應立即返修，其材料費、人工費用由乙方自行承擔。
2.施工原材料必須合格并符合施工要求。四.雙方的責任和義務：A.甲方的責任和義務：
1.甲方應根據(jù)有關規(guī)定，為乙方提供安全可靠的施工現(xiàn)場。
2.甲方有權對乙方的施工進行監(jiān)管。
3.甲方應按合同規(guī)定及時辦理工程費用的結算、付款。
4.因乙方責任造成的質(zhì)量安全事故和延誤工期，其經(jīng)濟損失由乙方承擔，甲方可按損失情況扣除相應費用。
B.乙方的責任何義務：
1.乙方員工進入現(xiàn)場時，應遵守甲方公司的內(nèi)部企業(yè)管理制度
2.乙方必須嚴把質(zhì)量安全生產(chǎn)關，因此次施工涉及高空作業(yè)，施工人員必須穿戴好一切必要的'勞保用品，杜絕任何安全事故的發(fā)生。
3.乙方應組織好文明施工，并搞好施工場地內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作。
五.工程款結算方法和驗收標準：
1.工程款結算方法：經(jīng)雙方協(xié)商，本次施工總費用為___________元。在工程施工完成后支付_________元。剩余部分，在工程完成后的___天內(nèi)付清。
2.驗收標準：以無滲漏為驗收標準。
六.雙方協(xié)商的其它條款：________________________________。本合同壹式貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方簽字：
乙方簽字：
甲方蓋章：
乙方蓋章：___
_____年____月____日
________年____月____日
建筑施工的工程承攬合同2
建設單位：________________（以下簡稱發(fā)包方）：____________
法定代表人：________________
地址：________________
開戶銀行：________________
帳號：________________
施工單位：________________（以下簡稱承包方）：____________
法定代表人：________________
地址：________________
開戶銀行：________________
帳號：________________
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：________________
第二條工程地點：________________
第三條建筑面積：________________
第四條工程價款及付款方法：________________
第五條工程期限（開工、竣工時間）
第六條工程質(zhì)量標準
第七條承包形式及材料設備供應
第八條發(fā)包方義務：
1、開工前________天，發(fā)包方給承包方施工圖一式________份，并做到“三通一平”；辦好施工許可證。（發(fā)包方可委托承包方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行）
2、按協(xié)議分工，開工前_________天發(fā)包方辦好材料供應并交承包方簽認。
3、負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質(zhì)量。
4、按協(xié)議負責按期撥款。
第九條承包方義務：
1、按協(xié)議分工負責材料供應。
2、編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前________天交發(fā)包方一式________份。
3、按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4、竣工后________天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交發(fā)包方。
5、保證施工質(zhì)量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
第十條其它約定：
1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承包方按照發(fā)包方的要求完成安裝任務；不適用于承包方按照發(fā)包方客戶的'要求完成安裝任務。
2、承包方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，發(fā)包方不承擔賠償責任。雙方確認：發(fā)包方對承包方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承包方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經(jīng)發(fā)包方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承包方得以發(fā)包方未支付報酬為由，對發(fā)包方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向________市________區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，發(fā)包方、承包方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。
第十一條附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：________________（蓋章）
簽約日期：________年________月________日
承包方：________________（蓋章）
簽約日期：________年________月________日
建筑施工的工程承攬合同3
發(fā)包人：
承包人：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱：________________________________。
2.工程地點：________________________________。
3.工程立項批準文號：________________________。
4.資金來源：________________________________。
5.工程內(nèi)容：________________________________。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》。
6.工程承包范圍：________________________________。
二、合同工期
計劃開工日期：_年__月__日。
計劃竣工日期：_年__月__日。
工期總?cè)諝v天數(shù)：__________天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。
三、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量符合________________________________標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為：__________人民幣;
其中：
安全文明施工費：_____人民幣;
材料和工程設備暫估價金額：_____人民幣;
專業(yè)工程暫估價金額：_____人民幣;
暫列金額：_____人民幣。
2.合同價格形式：________________________________。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理：
六、合同文件構成
本協(xié)議書與下列文件一起構成合同文件：
中標通知書;
投標函及其附錄;
專用合同條款及其附屬文件;
通用合同條款;
技術標準和要求;
圖紙;
已標價工程量清單或預算書;
其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附屬文件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內(nèi)承擔相應的工程維修責任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的'，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于_年__月__日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)份，承包人執(zhí)份。
發(fā)包人：承包人：
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
日期：_____日期：_____
建筑施工的工程承攬合同4
甲方：________________
乙方：________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關規(guī)定，本著公平、公正、誠實守信原則，結合本工程的實際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致，達成如下條款：
一、工程名稱：________________
二、工程地點：________________
三、承包范圍：包清工（包模板的鐵絲、鐵釘、鋼筋的扎絲、墊塊）不包括外保溫、面磚、外墻涂料、防水。
四、工程價款：________________（按實際面積）
五、付款方式：
施工過程中，按照工程形象進度付款，一層砼澆筑完畢后付
二層砼澆筑完畢后付________________三層澆筑完畢后付________________四層砼澆筑完畢后付________________
一層砌體完畢后付________________二層砌體完畢后付________________三層砌體后完畢付________________四層砌體完畢后付________________。
內(nèi)粉粉刷完畢后付________________外粉粉刷完畢后付________________。工程竣工驗合格付到工程款95%，余款5%作為質(zhì)量保證金，待工程安裝竣工驗收合格后一年內(nèi)付清。
六、開工日期至竣工日期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
七、安全：乙方在施工中出現(xiàn)任何安全事故責任自負。
八、雙方責任
（一）甲方責任
1、甲方保證施工現(xiàn)場“三通一平”，即水通、電通、路通、場地平整。
2、甲方負責開挖基礎。
3、甲方應把圖紙?zhí)崆敖桓兑曳讲⒆骷夹g交底，如有變更須提前向乙方出示變更通知，否則造成的損失由甲方承擔。
4、甲方負責制作預埋件，乙方負責安裝。
（二）乙方責任
1、乙方須嚴格按照甲方提供圖紙，結合現(xiàn)行施工規(guī)范，嚴格施工、安裝，確保質(zhì)量合格。
2、乙方在施工中須嚴格按照設計施工，不得故意浪費材料或偷工減料，否則，甲方有權對乙方采取停工、甚至終止合同，同時給與總合同價款的2%的處罰。
3、乙方在施工中應嚴格遵守甲方的各項規(guī)章制度，須服從甲方管理否則，甲方對乙方作出相應的處罰。
4、乙方應保證施工質(zhì)量和工期進度。如出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，乙方應承擔無償修復責任并賠償甲方的`全部經(jīng)濟損失。延誤工期的，每延誤一天，應處罰5000元。在質(zhì)保期間發(fā)生質(zhì)量問題的，乙方無償修復，否則甲方有權扣除乙方質(zhì)保金。
九、未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
十、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字后生效，竣工驗收結算后廢止。
甲方代表簽字：________________乙方代表簽字：________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
【建筑施工的工程承攬合同】相關文章：
建筑工程施工承攬協(xié)議03-02
（薦）建筑工程施工承攬協(xié)議02-20
建筑工程承攬合同11-23
建筑工程承攬合同07-03
建筑工程承攬合同10篇11-23
建筑工程承攬合同書09-24
施工承攬合同06-20
建筑施工項目工程合同02-14
建筑施工工程合同模板09-22